Taraflar
İşbu Sipariş Sözleşmesi ("Sözleşme"), bir tarafta [YS Part Firma Adı, Adres: [Adres], Vergi No: [Vergi No]] ("Satıcı") ile diğer tarafta [Alıcı Firma/Unvan, Adres: [Adres], Vergi No: [Vergi No]] ("Alıcı") arasında, aşağıda belirtilen şartlar ve koşullar çerçevesinde akdedilmiştir.
1. Sözleşmenin Konusu
Bu Sözleşme, Alıcı’nın iş makineleri için jant, şaft, dişli ve benzeri yedek parçalar ile özel imalat ve ölçü/kalıp hizmetleri siparişini ve Satıcı’nın bu siparişleri tedarik etme yükümlülüğünü düzenler. Siparişin detayları (ürün cinsi, miktarı, ölçüleri, teknik özellikleri) ekte yer alan Sipariş Formu’nda belirtilmiştir.
2. Sipariş ve Teslimat
2.1. Alıcı, sipariş detaylarını Sipariş Formu’nda açıkça belirtir. Satıcı, siparişi belirtilen özelliklere uygun olarak hazırlamakla yükümlüdür.
2.2. Teslimat, Sipariş Formu’nda belirtilen süre ve yerde gerçekleştirilir. Teslimat süresi, sipariş onayı tarihinden itibaren [X] iş günüdür, aksi kararlaştırılmadıkça.
2.3. Teslimat masrafları, aksi belirtilmedikçe Alıcı tarafından karşılanır.
3. Fiyat ve Ödeme Koşulları
3.1. Siparişin toplam bedeli Sipariş Formu’nda belirtilmiştir ve KDV hariç [Tutar] TL’dir.
3.2. Ödeme, [ödeme yöntemi: peşin/havale/vadeli] şeklinde, [ödeme vadesi: ör. 30 gün] içinde Satıcı’nın [banka hesap bilgileri] hesabına yapılır.
3.3. Ödemede gecikme durumunda, Alıcı aylık %[X] gecikme faizi ödemeyi kabul eder.
4. Garanti ve Kalite
4.1. Satıcı, teslim edilen ürünlerin Sipariş Formu’nda belirtilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve malzeme/hatalı işçilikten kaynaklanan kusurlara karşı [süre: ör. 1 yıl] garanti verir.
4.2. Garanti kapsamındaki kusurlar, Satıcı tarafından ücretsiz olarak giderilir veya ürün değiştirilir.
5. Cayma ve İptal
5.1. Alıcı, sipariş onayından itibaren [X] iş günü içinde yazılı bildirimle siparişi iptal edebilir. Bu durumda, ödenen avans iade edilir, ancak [iptal ücreti, varsa] kesilir.
5.2. Özel imalat ürünlerde iptal, yalnızca üretim başlamadan önce mümkündür.
6. Mücbir Sebep
Taraflardan herhangi biri, deprem, sel, savaş, grev gibi mücbir sebeplerden dolayı yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durum diğer tarafa yazılı olarak bildirilir ve süre uzatımı talep edilebilir.
7. Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklar, [Şehir] Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nde çözümlenir. Sözleşme, Türk Hukuku’na tabidir.
8. Yürürlük
İşbu Sözleşme, taraflarca [tarih] tarihinde imzalanmış olup, siparişin teslimi ve ödeme tamamlanana kadar yürürlükte kalır.
Taraflar:
Satıcı: [YS Part Yetkili Adı, İmzası]
Alıcı: [Alıcı Yetkili Adı, İmzası]
Ekler: Sipariş Formu, Teknik Şartname (varsa)
Sipariş Formu